European Union · Report · CC
CELEX 61999CC0167
Opinion of Mr Advocate General Geelhoed delivered on 26 September 2002.#European Parliament v Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) and Ville de Strasbourg.#Arbitration clause - Late performance of a contract - Penalties for delay - Interim interest.#Case C-167/99.
Introduced
26 September 2002
Last action
—
Status
decided
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 September 2002
Records
Official report CELEX 61999CC0167 from European Union at Court of Justice of the European Union. Dated 26 September 2002. Status: decided.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
23 official files
Opinion of Mr Advocate General Geelhoed delivered on 26 September 2002.#European Parliament v Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) and Ville de Strasbourg.#Arbitration clause - Late performance of a contract - Penalties for delay - Interim interest.#Case C-167/99.
judgment · EN · 26 September 2002
Mišljenje nezavisnog odvjetnika Geelhoed iznesen26. rujna 2002.#Europski parlament protiv Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) i Ville de Strasbourg.#Arbitražna klauzula.#Predmet C-167/99.
judgment · HR · 26 September 2002
Geelhoed főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2002. szeptember 26.#Európai Parlament kontra Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) és Ville de Strasbourg.#Választottbírósági kikötés.#C-167/99. sz. ügy.
judgment · HU · 26 September 2002
Concluziile avocatului general Geelhoed prezentate la data de 26 septembrie 2002.#Parlamentul European împotriva Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) și Ville de Strasbourg.#Clauză compromisorie.#Cauza C-167/99.
judgment · RO · 26 September 2002
Ģenerāladvokāta Geelhoed secinājumi, sniegti 2002. gada 26.septembrī.#Eiropas Parlaments pret Société d'aménagement un d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) un Ville de Strasbourg.#Šķīrējklauzula.#Lieta C-167/99.
judgment · LV · 26 September 2002
Stanovisko generálního advokáta - Geelhoed - 26 září 2002.#Evropský parlament proti Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) a Ville de Strasbourg.#Rozhodčí doložka.#Věc C-167/99.
judgment · CS · 26 September 2002
Návrhy generálneho advokáta - Geelhoed - 26. septembra 2002.#Európsky parlament proti Société d'aménagement a d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) a Ville de Strasbourg.#Arbitrážna doložka.#Vec C-167/99.
judgment · SK · 26 September 2002
Opinia rzecznika generalnego Geelhoed przedstawione w dniu 26 września 2002 r.#Parlament Europejski przeciwko Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) i Ville de Strasbourg.#Klauzula arbitrażowa.#Sprawa C-167/99.
judgment · PL · 26 September 2002
Generalinio advokato Geelhoed išvada, pateikta 2002 m. rugsėjo 26 d.#Europos Parlamentas prieš Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) ir Ville de Strasbourg.#Arbitražinė išlyga.#Byla C-167/99.
judgment · LT · 26 September 2002
Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed föredraget den 26 september 2002.#Europaparlamentet mot Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) och Ville de Strasbourg.#Skiljedomsklausul - Försenat genomförande av ett avtal - Förseningsavgifter - Tillfällig ränta.#Mål C-167/99.
judgment · SV · 26 September 2002
Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на26 септември 2002 г.#Европейски парламент срещу Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) и Ville de Strasbourg.#Арбитражна клауза.#Дело C-167/99.
judgment · BG · 26 September 2002
Kohtujuristi ettepanek - Geelhoed - 26. september 2002.#Euroopa Parlament versus Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) ja Ville de Strasbourg.#Vahekohtuklausel.#Kohtuasi C-167/99.
judgment · ET · 26 September 2002
Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas el 26 de septiembre de 2002.#Parlamento Europeo contra Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) y Ville de Strasbourg.#Cláusula compromisoria - Ejecución tardía de un contrato - Penalidades por demora - Intereses intercalares.#Asunto C-167/99.
judgment · ES · 26 September 2002
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Geelhoed fremsat den 26. september 2002.#Europa-Parlamentet mod Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) og Ville de Strasbourg.#Voldgiftsbestemmelse - forsinkelse med udførelse af en kontrakt - bøder for forsinkelse - byggerenter.#Sag C-167/99.
judgment · DA · 26 September 2002
Schlussanträge des Generalanwalts Geelhoed vom 26. September 2002.#Europäisches Parlament gegen Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) und Ville de Strasbourg.#Schiedsklausel - Verspätete Ausführung eines Vertrages - Vertragsstrafe wegen Verzugs - Zwischenzinsen.#Rechtssache C-167/99.
judgment · DE · 26 September 2002
Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Geelhoed - 26 ta' Settembru 2002.#il-Parlament Ewropew vs Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) u Ville de Strasbourg.#Klawżola ta' kompromess.#Kawża C-167/99.
judgment · MT · 26 September 2002
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Geelhoed - 26. septembra 2002.#Evropski parlament proti Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) in Ville de Strasbourg.#Arbitražna klavzula.#Zadeva C-167/99.
judgment · SL · 26 September 2002
Conclusões do advogado-geral Geelhoed apresentadas em 26 de Septembro de 2002.#Parlamento Europeu contra Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) e Ville de Strasbourg.#Cláusula compromissória - Execução tardia de um contrato - Penalidades por mora - Juros intercalares.#Processo C-167/99.
judgment · PT · 26 September 2002
Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 26 settembre 2002.#Parlamento europeo contro Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) e Ville de Strasbourg.#Clausola compromissoria - Esecuzione tardiva di un contratto - Penali di ritardo - Interessi intercalari.#Causa C-167/99.
judgment · IT · 26 September 2002
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Geelhoed 26 päivänä syyskuuta 2002.#Euroopan parlamentti vastaan Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) ja Ville de Strasbourg.#Välityslauseke - Sopimuksen viivästynyt täyttäminen - Sopimussakko viivästymisen perusteella - Korko.#Asia C-167/99.
judgment · FI · 26 September 2002
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Geelhoed της 26ης Σεπτεμβρίου 2002.#Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) και Ville de Strasbourg.#Ρήτρα διαιτησίας - Καθυστερημένη εκτέλεση συμβάσεως - Ποινική ρήτρα λόγω καθυστερήσεως - Ενδιάμεσοι τόκοι.#Υπόθεση C-167/99.
judgment · EL · 26 September 2002
Conclusie van advocaat-generaal Geelhoed van 26 september 2002.#Europees Parlement tegen Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) en Ville de Strasbourg.#Arbitragebeding - Te late uitvoering van overeenkomst - Boete wegens vertraging - Tussentijdse rente.#Zaak C-167/99.
judgment · NL · 26 September 2002
Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 26 septembre 2002.#Parlement européen contre Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) et Ville de Strasbourg.#Clause compromissoire - Exécution tardive d'un contrat - Pénalités de retard - Intérêts intercalaires.#Affaire C-167/99.
judgment · FR · 26 September 2002
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.