European Union · Record · TJ
CELEX 61994TJ0331(01)
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 6 March 2001.#IPK-München GmbH v Commission of the European Communities.#Financial assistance for an ecological tourism project - Interference by the Commission - Delay in carrying out the project - Reduction of assistance.#Case T-331/94.
Introduced
6 March 2001
Last action
—
Status
decided
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 March 2001
Records
Official record CELEX 61994TJ0331(01) from European Union at Court of Justice of the European Union. Dated 6 March 2001. Status: decided.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
23 official files
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 6 March 2001.#IPK-München GmbH v Commission of the European Communities.#Financial assistance for an ecological tourism project - Interference by the Commission - Delay in carrying out the project - Reduction of assistance.#Case T-331/94.
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 6 March 2001.#IPK-München GmbH v Commission of the European Communities.#Financial assistance for an ecological tourism project - Interference by the Commission - Delay in carrying out the project - Reduction of assistance.#Case T-331/94.
judgment · EN · 6 March 2001
Presuda Prvostupanjskog suda (treće vijeće) od 6. ožujka 2001.#IPK-München GmbH protiv Komisije Europskih zajednica.#Predmet T-331/94.
judgment · HR · 6 March 2001
2001 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas.#IPK-München GmbH prieš Europos Bendrijų Komisiją.#Byla T-331/94.
judgment · LT · 6 March 2001
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a treia) din data de 6 martie 2001.#IPK-München GmbH împotriva Comisiei Comunităților Europene.#Cauza T-331/94.
judgment · RO · 6 March 2001
Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 6. března 2001.#IPK-München GmbH proti Komisi Evropských společenství.#Věc T-331/94.
judgment · CS · 6 March 2001
Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 6. marca 2001.#IPK-München GmbH proti Komisii Európskych spoločenstiev.#Vec T-331/94.
judgment · SK · 6 March 2001
Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) március 6.-i ítélete: 2001.#IPK-München GmbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága.#T-331/94. sz. ügy.
judgment · HU · 6 March 2001
Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 6 март 2001 г.#IPK-München GmbH срещу Комисия на Европейските общности.#Дело T-331/94.
judgment · BG · 6 March 2001
Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 6 marca 2001 r.#IPK-München GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.#Sprawa T-331/94.
judgment · PL · 6 March 2001
Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 6. marca 2001.#IPK-München GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti.#Zadeva T-331/94.
judgment · SL · 6 March 2001
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 6 maart 2001.#IPK-München GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.#Bijdrage aan financiering van project op gebied van milieuvriendelijk toerisme - Inmenging van de Commissie - Vertraging bij uitvoering van project - Vermindering van bijstand.#Zaak T-331/94.
judgment · NL · 6 March 2001
Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 6 mars 2001.#IPK-München GmbH mot Europeiska kommissionen.#Stöd till finansieringen av ett projekt avseende ekologisk turism - Kommissionens inblandning - Försening av projektets genomförande - Avdrag på det ekonomiska stödet.#Mål T-331/94.
judgment · SV · 6 March 2001
Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2001. gada 6.martā.#IPK-München GmbH pret Eiropas Kopienu Komisiju.#Lieta T-331/94.
judgment · LV · 6 March 2001
Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte Kammer) vom 6. März 2001.#IPK-München GmbH gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.#Zuschuss zur Finanzierung eines Vorhabens des ökologischen Fremdenverkehrs - Einmischung der Kommission - Verspätete Durchführung des Vorhabens - Kürzung des Zuschusses.#Rechtssache T-331/94.
judgment · DE · 6 March 2001
Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 6ης Μαρτίου 2001.#IPK-München GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.#Συνδρομή στη χρηματοδότηση σχεδίου οικολογικού τουρισμού - Ανάμιξη της Επιτροπής - Καθυστέρηση στην εκτέλεση του σχεδίου - Μείωση της συνδρομής.#Υπόθεση T-331/94.
judgment · EL · 6 March 2001
Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (it-Tielet Awla) tas-6 ta' Marzu 2001.#IPK-München GmbH vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej.#Kawża T-331/94.
judgment · MT · 6 March 2001
Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção) de 6 de Março de 2001.#IPK-München GmbH contra Comissão das Comunidades Europeias.#Apoio ao financiamento de um projecto de turismo ecológico - Ingerência da Comissão - Atraso na execução do projecto - Redução do apoio.#Processo T-331/94.
judgment · PT · 6 March 2001
Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 6. märts 2001.#IPK-München GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon.#Kohtuasi T-331/94.
judgment · ET · 6 March 2001
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 6 de marzo de 2001.#IPK-München GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Ayuda a la financiación de un proyecto de turismo ecológico - Injerencia de la Comisión - Retraso en la ejecución del proyecto - Reducción de la ayuda.#Asunto T-331/94.
judgment · ES · 6 March 2001
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 6 marzo 2001.#IPK-München GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico - Ingerenza della Commissione - Ritardo nell'esecuzione del progetto - Riduzione del contributo.#Causa T-331/94.
judgment · IT · 6 March 2001
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 mars 2001.#IPK-München GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Concours au financement d'un projet de tourisme écologique - Ingérence de la Commission - Retard dans l'exécution du projet - Réduction du concours.#Affaire T-331/94.
judgment · FR · 6 March 2001
Dom afsagt af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) den 6. marts 2001.#IPK-München GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.#Støtte til finansieringen af et projekt vedrørende miljøvenlig turisme - Kommissionens indblanding - Forsinket gennemførelse af projektet - Nedsættelse af støtten.#Sag T-331/94.
judgment · DA · 6 March 2001
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomio 6 päivänä maaliskuuta 2001.#IPK-München GmbH vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.#Ympäristöä säästävää matkailua koskevan hankkeen rahoittamiseksi myönnetty tuki - Komission puuttuminen asiaan - Myöhästyminen - Hankkeen toteuttamisen viivästyminen - Tuen määrän alentaminen.#Asia T-331/94.
judgment · FI · 6 March 2001
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.